Открытое акционерное общество "Электрические станции"

Общие данные Разъяснение и предзакупочное совещание Изменения в документации по закупке Хронология событий

Номер 200707232662492

Закупающая организация Открытое акционерное общество "Электрические станции"

Метод закупок Одноэтапный

Планируемая сумма 25 753 600

Валюта предложения поставщика Кыргызский сом или другая иностранная валюта

Срок действия предложений поставщиков 60

Инструкции по подготовке предложений ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК.doc

Наименование закупки Строительство ячейки ОРУ 110 кВ ТЭЦ г. Бишкек по проекту "Расширение ОРУ 110кВ на одну ячейку (бюджет указан с учетом НДС12%)

Формат закупок Стандартный

Способ оценки предложений Стандартная оценка

Дата публикации 7 июля 2020 14:46

Срок подачи предложений поставщиков 22 июля 2020 10:00

Гарантийное обеспечение предложения поставщика Размер гарантийного обеспечения предложения поставщика (ГОПП): 2 %
Срок действия ГОПП: 60 дней

Официальное информационное письмо по банковскому реквизиту Rekvizity OAO ES dlya GOID i GOKZ i obraztsy form bankov. gar..odt

Информация об организации

Наименование организации Открытое акционерное общество "Электрические станции"

Фактический адрес пр.Жибек-Жолу, 326

Рабочий телефон +996 312 660919

Осталось до закупки * ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ *

AI прогноз цены и участников

Быстрый расчет

Ожидаемая выигрышная цена 19 057 664 сом Коридор 16 961 321 сом - 21 154 007 сом Полный прогноз еще не рассчитан, показан быстрый ориентир.

План тендера 25 753 600 сом

Ожидаемое занижение 26%

Участников 3

Уверенность 30%

Нагрузка игроков 0%

Риск исполнения 0%

Категория Не определена

История 0 тендеров категории 0 по заказчику

Обновлено до модельного пересчета fast_public_v1

Это быстрый расчет до модельного пересчета: он показывает ориентир по цене, но не заменяет полный AI-прогноз.

Вероятные поставщики

Поставщик	Сигнал участия	Цена входа	Победа	Нагрузка	Факт	Причины
Поставщики для этого тендера еще не рассчитаны.

Лоты

L001-01

Наименование лота Строительство ячейки ОРУ 110 кВ ТЭЦ г. Бишкек по проекту "Расширение ОРУ 110кВ на одну ячейку

Сумма 25 753 600

Адрес и место работ / услуг Адрес и Место работ / услуг КР, ТЭЦ г.Бишкек

Срок выполнения работ -

График работ / услуг Срок выполнения работ 122 кал.дней и режиму станции (Сроки выполнения работ могут корректироваться в зависимости от режимов работы ТЭЦ г.Бишкек.)

План закупок :

Строительство ячейки ОРУ 110 кВ ТЭЦ г. Бишкек по проекту "Расширение ОРУ 110кВ на одну ячейку

Общий классификатор государственных закупок :

Документы подтверждающие соответствие товара требованиям технической спецификации

Формирование перечня работ в лоте

Класс ОКГЗ -

Единица измерения -

Количество -

Техническая спецификация -

Файлы -

Протокол вскрытия

Поставщик	ИНН	Сумма	Дата
ОсОО "Максат Инжиниринг"	00912199210027	21 510 009 сом	26.02.2026 11:50
Общество с ограниченной ответственностью Бай-Электро	02212200610116	22 622 701 сом	26.02.2026 11:50

Оценки и итоги

Поставщик	ИНН	Сумма	Решение
ОсОО "Максат Инжиниринг"	-	21 510 009 сом	Подтверждено
Общество с ограниченной ответственностью Бай-Электро	-	21 510 009 сом	присвоено 2 место

Квалификационные требования

№	Квалификация	Требование
1	Лицензия, выданная уполномоченным органом	Лицензия на монтаж эл. оборудования 110 кВ и выше, СМР
2	Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике	Предоставить информацию о задолженности по уплате налоговых взносов
3	Информация о субподрядных организациях	При привлечении суб.подрядчика участник конкурса и суб.подрядчик должны соответствовать квалификационным требованиям конкурсной документации, их взаимоотношения должны быть юридически оформлены с учетом солидарной ответственности за выполнение договора.
4	Сведения об общем объеме выполненных работ	Иметь опыт выполнения аналогичных договоров/услуг на сумму не менее суммы лота за последние 2-года (прикрепить копия договора)
5	Участники закупок должны выполнить свои обязательства по уплате страховых взносов	Предоставить сканированную копию оригинала справки с Социального фонда об отсутствии задолженности
6	Другое требование	Предоставить информацию на официальном бланке с указанием точного юридического адреса, полных банковских реквизитах (для возврата ГОКЗ указать Код назначения платежа) и письмо об отсутствии аффилированности.
7	Квалификация и опыт руководителя и ключевых сотрудников участника закупки	- Наличие ГПМ и аттестованных крановщиков с группой ТБ не менее II. - Наличие аттестованных ЭГС с удостоверением и группой ПТБ не менее II.
8	Документ определяющий основной вид деятельности	Предоставить сканированную копию оригинала устава
9	Документ определяющий юридический статус и место регистрации	Предоставить сканированную копию оригинала свидетельства о регистрации
10	Сведения о наличии опыта схожих поставок	Иметь опыт работы по монтажу эл. оборудования п/ст. 110 кВ и выше, представить копии договоров с актами выполненных работ.
11	Сведения о судебных и арбитражных разбирательствах	Предоставить сведения о судебных и арбитражных разбирательствах, в которые вовлечен Участник конкурса на дату подачи тендерной заявки

Специальные требования

Предзакупочное совещание

Не предусмотрено

Критерии оценки предложений

Критерий оценки	Условие оценки
Стандартная оценка	Оценка проводится по условиям конкурсной документации и квалификационным требованиям.

Особые условия контракта

Гарантийное обеспечение исполнения контракта	Не предусмотрено
Упаковка	Не предусмотрено
Страхование товара	Не предусмотрено
Сопутствующие услуги	Не предусмотрено
Банковское сопровождение контракта	Не предусмотрено
Технический контроль и испытания	Не предусмотрено
Запасные части	Не предусмотрено
Гарантия	Не предусмотрено
Документы, которые должны быть предоставлены поставщиком при поставке товара	Не предусмотрено
Урегулирование споров	Споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции Кыргызской Республики
Протокол
Проект контракта

Платеж
Авансовый платеж	Не предусмотрено
После приемки	Не предусмотрено
Срок оплаты	Не предусмотрено

Неустойки
За несвоевременную поставку
Ставка за каждый просроченный день	0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма	0.0% от цены контракта
За несвоевременную оплату
Ставка за каждый просроченный день	0.0% за каждый день
Максимально вычитаемая сумма	0.0% от цены контракта

Разъяснение и предзакупочное совещание

№	Раздел тендерной документации	Дата обращения	Запрос	Документы	Статус
Разъяснения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Изменения в документации по закупке

Дата	Раздел	Описание изменения	Документы
Изменения по этому объявлению пока не найдены в базе.

Хронология событий

Дата	Событие	Статус
7 июля 2020 14:46	Публикация объявления	public_scraped
22 июля 2020 10:00	Срок подачи предложений поставщиков	срок прошел
1 августа 2026 06:15	Обновление детальных данных	Синхронизировано

Протоколы вскрытия

№ лота	Поставщик	ИНН	Цена	Дата разбора
L001-01	ОсОО "Максат Инжиниринг"	00912199210027	21 510 009 сом	26.02.2026 11:50
L001-01	Общество с ограниченной ответственностью Бай-Электро	02212200610116	22 622 701 сом	26.02.2026 11:50

Оценки предложений

№ лота	Поставщик	ИНН	Цена	Статус	Дата разбора
L001-01	ОсОО "Максат Инжиниринг"	-	21 510 009 сом	Подтверждено	13.05.2026 03:03
L001-01	Общество с ограниченной ответственностью Бай-Электро	-	21 510 009 сом	присвоено 2 место	13.05.2026 03:03

Документы

Тип	Название	Статус	Ссылка
Файл	ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК.doc		Открыть ↗
Файл	Rekvizity OAO ES dlya GOID i GOKZ i obraztsy form bankov. gar..odt		Открыть ↗